Договор на пользование территорией

Договор безвозмездного пользования земельным участком

Договор на пользование территорией
Энциклопедия МИП » Споры по недвижимости » Договоры в недвижимости и строительстве » Договор безвозмездного пользования земельным участком

Договор безвозмездного пользования земельным участком является одним из видов договора ссуды. Из такого договора возникают срочные правоотношения, продолжительность которых определяется либо самим договором, либо нормой закона.

Договор безвозмездного пользования земельным участком представляет собой соглашение, согласно которому ссудодатель обязуется передать ссудополучателю участок земли во временное пользование, а последний, в свою очередь, обязуется возвратить этот участок в том состоянии, в котором его получил или на условиях, определенных соглашением между сторонами.

Следует отметить, что данный договор относится к безвозмездным сделкам, что означает недопустимость включения в текст соглашения указания на встречное предоставление со стороны ссудополучателя. В противном случае, такая сделка может быть признана притворной.

Договор безвозмездного пользования землей является самостоятельным договором и не относится к разновидности договора аренды. Основное отличие договора аренды от договора безвозмездного пользования состоит в безвозмездном характере последнего, а также еще и в том, что по договору аренды земельный участок предоставляется не только в пользование, но и во владение.

По договору в безвозмездное пользование могут передаваться земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности граждан или юридических лиц. Земельные участки по рассматриваемому договору предоставляются как гражданам, так и организациям.

Согласно договору о передаче земли в безвозмездное пользование ссудополучатель должен использовать предоставляемый ему земельный участок по тому назначению и условиям, которые предусмотрены в соглашении.

Например, земли сельскохозяйственного назначения можно использовать только для целей сельскохозяйственного производства.

   Однако, если такой договор не регулирует порядок пользования землей, то сторона, получающая ее в безвозмездное пользование, должна использовать эту землю исключительно в соответствии с ее назначением, указанным в законе. 

В качестве ссудодателя могут выступать сами владельцы земельных участков, а также другие лица, имеющие право ими распоряжаться. Например, ссудодателем может быть арендатор земельного участка с согласия арендодателя.

Земельный участок подлежит передаче ссудополучателю вместе со всеми документами и вещами, непосредственно относящимися к нему. Так, находящиеся на таком земельном участке постройки переходят к ссудополучателю вместе с землей. В случае неисполнения ссудодателем своих обязательств ссудополучатель имеет право на расторжение договора и возмещения понесенных им убытков.

Необходимо обратить внимание, что, заключая договор безвозмездного пользования земельным участком, сохраняются все права третьих лиц на такой участок. Например, если участок обременен сервитутом, то независимо от того, кто будет являться его владельцем, правом на проход или проезд так и будут пользоваться лица, в пользу которых был установлен сервитут.

Закон устанавливает ответственность лица, которому предоставляется земельный надел в пользование, за риск случайной порчи этого земельного надела. Однако, законодатель не презюмирует наступление такой ответственности. Вина считается доказанной, если:

  1. ссудополучатель передавал другим лицам землю в пользование без согласия ссудодателя;
  2. ссудополучатель предвидел вероятность порчи земельного участка и мог ее предотвратить, но не предпринял для этого никаких действий;
  3. ссудополучатель использовал земельный участок не по назначению или не в соответствии с оговоренными в соглашении условиями.

Для ссудодателя закон устанавливает ответственность за вред, причиненный посторонним лицам в результате использования участка, если он не докажет вину ссудополучателя в произошедшем.

  Например, если ссудополучатель возводил строение на земельном участке, и пренебрёг техникой безопасности, вследствие чего на соседний земельный участок упали строительные материалы и нанесли вред имуществу владельца этого участка, то возмещать такой вред будет ссудополучатель, а не ссудодатель.

Если стороны в договоре не обговорили срок его действия, то они могут расторгнуть его с обязательным уведомлением друг друга об этом за месяц. 

К основаниям для прекращения рассматриваемого договора относятся смерть ссудополучателя, либо ликвидация юридического лица, которое являлось стороной договора, а также окончание срока действия договора.

Форма договора безвозмездного пользования земельным участком

Договор о передачи в безвозмездное пользование земельного участка заключается в письменной форме. Как правило, такой договор содержит следующие положения:

  1. Наименование сторон. Если в качестве контрагента договора выступает юридическое лицо, то необходимо указать его полное и сокращенное наименование, фамилию, имя, отчество лица, которое имеет право подписи, а также перечень документов, на основании которых данное лицо действует. Для граждан необходимо указать фамилию, имя, отчество лица, которое выступает в качестве стороны в договоре, его дату рождения и паспортные данные.
  2. Данные, позволяющие идентифицировать земельный участок. К таким данным относится адрес земельного участка, его кадастровый номер, площадь, указание на категорию земель и разрешенный вид использования.
  3. Указание на целевое использование земли, если стороны договора об этом условились.
  4. Указание на наличие строений на земельном участке, который будет предоставлен в безвозмездное пользование.
  5. Срок действия договора. Он может быть ограничен определенным периодом или указанием на определенное событие, которое наступит в будущем. Так, касательно служебного надела установлено, что в случае прекращения трудовых отношений, гражданин лишается права пользоваться земельным участком, предоставленным ему на праве безвозмездного пользования.
  6. Правовое положение контрагентов. Условия и размер ответственности. Данное положение в договоре рекомендуется прописать более подробно, для того чтобы в случае неисполнения обязательств у сторон не возникало проблемных вопросов.

Регистрация договора безвозмездного пользования земельным участком

Федеральный закон от 21.07.

1997 N 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” установливает, что право собственности и другие вещные права на недвижимость, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации. Такая регистрация осуществляется посредством внесения  уполномоченными на такую регистрацию органами соответствующей записи в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Согласно Земельному кодексу РФ договор о передаче земельного участка в безвозмездное пользование, заключенный на срок менее года, не требует государственной регистрации за исключением прямо установленных законом случаев.

Для договоров безвозмездного пользования земельным участком, заключенных на срок более 1 года установлено требование государственной регистрации. Такой договор начинает свое действие после осуществления его государственной регистрации. Договор, не подлежащий государственной регистрации, начинает свое действие после передачи земельного участка.

Также государственной регистрации подлежат договоры безвозмездного пользования земельным участком, заключенные между организациями на 1 год и более.

Нужно ли заверять подпись в договоре или достаточно подписи в договоре между физ лицами?

Дмитрий01.07.2019 17:02

Добрый вечер. Необходимости заверять договор безвозмездного пользования земельным участком нет, так как законом обязательная нотариальная форма для такой сделки не установлена.

Договор заключается в соответствии с требованиями ст. 689 ГК РФ. 

Федорова Любовь Петровна02.07.2019 22:49

Задать дополнительный вопрос

Достаточно простой письменной формы.

Дубровина Светлана Борисовна02.07.2019 00:00

Задать дополнительный вопрос

Источник: https://advokat-malov.ru/dogovory-v-nedvizhimosti-i-stroitelstve/dogovor-bezvozmezdnogo-polzovaniya-zemelnym-uchastkom.html

Условия соглашения

Земельный участок согласно этому договору, может быть передан ссудополучателю только действующим собственником недвижимости.

Передача имущества должна производиться в предусмотренные договором сроки, которые прописываются в момент заключения соглашения.

При этом по факту передачи имущества заключается акт приема-передачи участка, который и является подтверждением того, что ссудополучатель принял от ссудодателя недвижимость.

Наказание за несоблюдение договора

Данный договор заключается между двумя сторонами, соответственно, он не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Расторжение договора без согласования сторон может произойти только при злостном несоблюдении правил соглашения. Решение споров может производиться с привлечением Арбитражного суда. Даже передав земельный участок ссудополучателю, ссудодатель имеет право:

  • контролировать, насколько правильно используется имущество;
  • потребовать досрочного расторжения договора, если ссудополучатель не придерживается условий договора;
  • получить компенсацию от ссудополучателя в случае порчи имущества.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Стороны обязуются заключить в будущем договор безвозмездного срочного пользования земельным участком (далее – «Основной договор»), основные условия которого Стороны определяют в настоящем предварительном договоре.

1.2. Основной договор будет заключен Сторонами в течение дней (или до определенной Сторонами календарной даты) после регистрации уполномоченным органом права собственности Ссудодателя на указанный земельный участок, но не позднее «» года.

Срок заключения основного договора – несущественное условие предварительного. В соответствии с п. 4 ст.

429 Гражданского кодекса РФ, если срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА

2.1.

Ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное срочное пользование Ссудополучателю земельный участок общей площадью га, находящийся по адресу: (далее – участок), а Ссудополучатель обязуется своевременно возвратить его по истечении срока Основного договора. Границы участка указаны на прилагаемом к Основному договору плане участка (Приложение №1). План участка является неотъемлемой частью Основного договора. Разрешенное использование участка: .

2.2. Участок принадлежит Ссудодателю на праве собственности.

2.3. Участок передается в безвозмездное пользование на срок лет.

2.4. Ссудодатель обязуется в течение дней после государственной регистрации Основного договора передать указанный в п.2.1 настоящего договора участок Ссудополучателю. Передача подтверждается актом приемки-передачи, подписанным обеими Сторонами.

2.5. Ссудодатель обязуется предоставить участок в состоянии, позволяющем использовать его в соответствии с назначением.

2.6.

Ссудополучатель имеет право:

  • использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке пресные подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством РФ;
  • иметь в собственности посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений, полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации;
  • возводить с соблюдением правил застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, иных правил и нормативов;
  • проводить в соответствии с разрешенным использованием участка оросительные, осушительные, культурно-технические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные закрытые водоемы в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями;
  • осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.

Ссудополучатель обязан:

  • произвести государственную регистрацию Основного договора и возникающего на основании этого договора права безвозмездного срочного пользования земельным участком;
  • использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
  • сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
  • осуществлять мероприятия по охране земель, установленные законодательством;
  • соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;
  • не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле;
  • по истечении срока действия Основного договора передать участок Ссудодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии;
  • не нарушать права других землепользователей;
  • выполнять иные требования, предусмотренные законодательством о земле.

2.8. Ссудодатель имеет право:

  • осуществлять контроль за использованием и охраной земель Ссудополучателем;
  • требовать досрочного прекращения договора в случаях, предусмотренных настоящим договором;
  • на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя.

2.9.

Ссудодатель обязан:

  • произвести все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Основного договора и возникающего на основании этого договора права безвозмездного срочного пользования земельным участком;
  • передать Ссудополучателю земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора (площадь угодий и их краткая качественная характеристика приводятся в Приложении №);
  • содействовать по заявкам Ссудополучателя выполнению необходимых работ по землеустройству;
  • в соответствии с условиями договора возмещать по истечении срока пользования полностью или частично расходы, понесенные Ссудополучателем на освоение земель и улучшение сельскохозяйственных угодий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору не допускается.

3.2. В случае если одна из Сторон будет уклоняться от заключения Основного договора (п.1.1), предусмотренного настоящим договором, то уклоняющаяся Сторона должна будет возместить добросовестной Стороне убытки, причиненные таким уклонением. Помимо убытков уклоняющаяся Сторона должна уплатить добросовестной Стороне штраф в размере рублей.

3.3. В случае если одна из сторон будет уклоняться от заключения основного договора, вторая сторона вправе обратиться в Арбитражный суд г. с требованием о понуждении заключить договор.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они решаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

5.2. Все изменения к настоящему договору действительны в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

5.3. Данный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все экземпляры договора имеет равную юридическую силу.

5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссудодатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Ссудополучатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC

Договор о пользовании дворовой территорией между организациями

Договор на пользование территорией

Сумма поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору составляет рублей и включает в себя стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных в сметной документации, стоимость материалов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря и т. п.

, необходимых для проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т. ч. страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей. 2.2.

Цена договора должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта и изменению не подлежит, за исключением случая, когда цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объемов работ и иных условий исполнения договора. 2.3.

Оплата по настоящему договору производится за счет средств УМП «Благоустройство», путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.4.

Участник 1», с одной стороны и , (полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы) в лице , (должность, Ф.И.О.

руководителя организации, предприятия) действующего на основании , (наименование документа, подтверждающего полномочия) именуемое в дальнейшем «Участник 2», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Участники», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Соглашение о совместном использовании Порядок разрешения споров 5.1. Все споры и разногласия 6 которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. 5.2.

В случае недостижения соглашения между сторонами разрешение спора производится в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.6.
Важно Срок действия договора 6.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует в течение . 6.2.

Договоро сотрудничестве и совместном использовании помещений спортивных объектов

Указанные документы должны быть составлены не позднее » » г. и направлены Заказчику на утверждение. 4.4.2. Не позднее с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в пп. 4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.

2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее » » г.

4.4.3.

Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ( ) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика. 4.4.4.

Типичное соглашение о порядке пользования земельным участком

Важно

В случае получения от Заказчика Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный Акт выполненных работ. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1.

Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3.

Внимание

В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. 4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5.

Договор о совместном использовании помещения

Технические возможности подобного разделения регламентируются Постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003, а также комитета по архитектуре. Согласно нему, критическим уровнем износа для каменных построек надлежит считать 70%, а если рассматривается деревянный жилой дом — 65%.

При более значимом износе разделение не допускается. Справка: Согласно статье 11.4 пункту 1 Земельного кодекса РФ, при успешном разделе участка происходит образование нескольких новых, а старый перестает существовать.

 договора по типам

Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки (реальный ущерб), причиненные неисполнением (либо частичным неисполнением) или ненадлежащим исполнением обязательств. 6.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (срок, объемы и качество), предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать неустойку.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости работ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 6.4.

Инюста

Договора, направить Подрядчику подписанные документы или представить мотивированные возражения по существу. 4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с пп. 4.4.3 настоящего

Договора дать соответствующие указания Подрядчику не позднее после получения сообщения. 4.2.6.

Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием Подрядчика, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.

4.3. Подрядчик вправе: 4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора. 4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ. 4.3.3.

Исковое заявление об определении порядка использования предусматривает предложение собственного варианта с обязательным обоснованием его целесообразности. Ответчик выполняет аналогичную процедуру. Важно учесть, что абсолютно любая договорённость, заключенная между совладельцами в рамках закона в 2018 году, может быть закреплена с помощью специального соглашения о порядке пользования.

Оно будет содержать:

  1. Сведения обо всех совладельцах долевого имущества.
  2. О размерах долей, установленных правоустанавливающей документацией, а также ссылки на неё.
  3. Условия использования.
  4. Подписи всех участников, а также дата, когда произошло подписание.

Подобная сделка относится к категории длительных и обязательно к исполнению всеми собственниками.

В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок . 4.4.5. Своевременно и качественно выполнить работы. 4.4.6. Учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ. 5. Ответственность Сторон 5.1.

В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 5.2.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ( ) рублей за каждый день просрочки. 5.3.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 6.1.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, а именно: чрезвычайными ситуациями, войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром. 6.2.

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок . 7. Порядок урегулирования споров 7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров. 7.2.

В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 8.

Другие внутренние помещения общего пользования Принято на собрании собственников.

Договор о совместном использовании имущества В случае принятия правительственных решений о приватизации объектов физической культуры и спорта — преимущество на приватизацию этих объектов. 2.1.6. На первоочередное и льготное (бесплатное) обслуживание объектами физической культуры и спорта рабочих и служащих ПРЕДПРИЯТИЯ, а также членов их семей. 2.2.

ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется: 2.2.1. Осуществлять техническое обслуживание и эксплуатацию объектов физической культуры и спорта с учетом установленных санитарных норм и правил эксплуатации. 2.2.2. Не допускать перепрофилирования деятельности, изменения мощности, пропускной способности объектов физической культуры и спорта.2.2.3. Направлять на финансирование объектов физической культуры и спорта в местный бюджет на: 1 год передачи 199 г. 2 год передачи 199 г.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению своих обязательств по настоящему договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленным срокам становится невозможным, заказчик вправе применить к нему санкции в соответствии с условиями настоящего договора. Дата окончания выполнения работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Получить полный текст 5.5. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 или акта устранения недостатков. 6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 6.

1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 6.2.

Источник: http://2440453.ru/dogovor-o-polzovanii-dvorovoj-territoriej-mezhdu-organizatsiyami/

Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

Внимание ПРОЕКТ Договор № на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома г. Жуков “ ” 2012 г. УМП «Благоустройство», . П.

, действующего на основании Устава, и именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице , действующего на основании , заключили между собой настоящий договор о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить работы по (далее Объект) в соответствии со сметной документацией, ведомостью объемов работ (Приложения 1, 2), действующими нормами и правилами, требованиями правил пожарной безопасности. 1.2.

Срок выполнения работ, указанных в подпункте 1.1. настоящего договора: в течение 20 дней со дня подписания договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 1.3.
Место выполнения работ: 2.ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

Договор на пользование территорией

Договор на пользование территорией

1.3. Важно Из указанного срока исключается время, необходимое для освоения земельного участка, а также время, в течение которого земельный участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

  1. после окончания срока договора привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и передать его Ссудодателю на основании передаточного акта.
  2. не препятствовать доступу Ссудодателя на территорию земельного участка с целью контроля за его использованием;

6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Договор о пользовании объектами инфраструктуры в снт

Общие положения 1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

и разделом 9 Устава СНТ «Такое-то», граждане, ведущие садоводство в индивидуальном порядке на территории садоводческого некоммерческого товарищества (далее индивидуальные садоводы), вправе пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества за плату, на условиях договоров, заключенных с товариществом в письменной форме и порядке, определенном общим собранием членов садоводческого товарищества. 1.2. Размер платы за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества для граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, при условии внесения ими взносов на приобретение (создание) указанного имущества, не может превышать размер платы за пользование указанным имуществом для членов такого товарищества.

1.3.

Структура договора совместного пользования земельным участком

Например, если на земельном участке расположен объект недвижимости.

Право собственности предполагает наличие у лица 3-х возможностей: владеть, пользоваться и распоряжаться определённым объектом по своему усмотрению.

Пользование может выражаться в следующем:

  1. иные мероприятия.
  2. посадка растений;
  3. использование полезных свойств участка;
  4. возделывание земли;
  5. строительство сооружений;

Закон предусматривает, что такие действия должны совершаться только при наличии согласия между всеми владельцами недвижимости.

Типовой договор о предоставлении в пользование территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, в московской области

____________, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:1.

Министерство: 1.1. Предоставляет Пользователю в пользование территории, акватории, необходимые для осуществления пользования объектами животного мира, в Московской области общей площадью _______ тыс.

2. Пользователь обязуется: 2.1.

Осуществлять пользование территориями, акваториями в соответствии с гражданским, земельным, водным и лесным законодательством на условиях: — предусмотренных выданной Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Московской области долгосрочной лицензией на пользование объектами животного мира; — согласованных с собственниками земель, землевладельцами, владельцами лесного фонда и Территориальным комитетом по водному хозяйству Московской области.

Договор на право пользования имуществом

В образце можно посмотреть как грамотно оформить договор передачи имущества в пользование. В категорию договоров передачи имущества во временную эксплуатацию (хозяйствование) включены: договоры найма, найма жилого помещения, безвозмездного пользования имуществом.

Классификация договоров пользования имуществом по наличию/отсутствию встречного предоставления:

  1. договор безвозмездного пользования имуществом;
  2. возмездный договор пользования имуществом.

Договор возмездного пользования имуществом регламентируют взаимоотношения физических и юридических лиц по предоставлению для кратко- или долгосрочной эксплуатации недвижимости, движимого имущества за плату.

Договор безвозмездного пользования земельным участком

То есть если в текст договора включить указание на встречное обязательство со стороны ссудополучателя, то оно будет считаться притворным.

Сторона договора безвозмездного пользования земельным участком, получающая землю в пользование, должна осуществлять на ней ту деятельность, которая предусмотрена в документе.

Однако если в нём не содержится информации на эту тему, то ссудополучатель может использовать участок только в соответствии с его назначением, прописанным в законе (например, выращивать кукурузу на сельскохозяйственных землях).

Ссудодателями могут быть как владельцы наделов, так и другие лица, которые имеют право распоряжаться этой землей, например, арендатор участка, если арендодатель разрешил ему это.

Договор на предоставление участка в пользование на условиях аренды

____________, другого компетентного органа ______________________ (наименование, дата, _________________________________________________ заключили настоящий номер постановления (решения, распоряжения)) Договор о следующем: I.

м ____________________________________________________________________, (площадь прописью) именуемый(ые) в дальнейшем «Участок». Ландшафтные (качественные) характеристики Участка ______________ _____________________________________________________________________ (высоты, низины, водные пространства, источники и пр.)

Приложение 2.

Договор о предоставлении в пользование территории (акватории), необходимых для осуществления пользования животным миром

Предмет Договора 1.1. Управление на основании решения (постановления, распоряжения) Кабинета Министров Республики Татарстан от ________________ N _____, в соответствии с долгосрочной лицензией на пользование животным миром от «___»___________________ г.

, серия ______________, N _____, выданной, _______________________________________________________________________, (наименование органа, выдавшего лицензию) предоставляет Пользователю для пользования животным миром территорию (акваторию) площадью ________ и в границах, установленных указанным решением (постановлением, распоряжением) Кабинета Министров Республики Татарстан.

В рамках настоящего Договора под территорией (акваторией) понимается среда обитания объектов животного мира. 1.2. Плотность и численность основных видов охотничьих животных на закрепленной территории (акватории) на момент заключения Договора составляет: ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 1.3.

Источник: http://19nalog.ru/dogovor-na-polzovanie-territoriej-49307/

Социальная помощь
Добавить комментарий